1. 招标条件

本招标项目 韩城西庄 100MW 农光互补光伏发电项目工程 EPC 总承包（招标编号：CWEME-202205SXHC-S001）已由韩城市行政审批服务局以 陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码 2201-610581-04-05-654931）批准建设，建设资金来源为资本金和银行贷款。 资本金占动态投资的 30%，其余 70%资金由银行贷款，招标人为 韩城新能源有限责任 公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 EPC 工程总承包进行公开招标。

 2. 项目概况与招标范围

 2.1 建设地点： 陕西省渭南市韩城市西庄镇楼枝村。

 2.2 建设规模：100MW 农光互补光伏发电项目，含 110kV 升压站。

 2.3 计划工期：暂定于 2022 年 5 月 30 日进场（具体以发包人通知进场之日为准），2022年 10 月 30 日竣工，总工期不大于 5 个月。

 2.4 招标范围：大唐韩城西庄 100MW 农光互补光伏发电项目 EPC 工程总承包包括（但不限于）： 项目施工图设计及竣工图编制（含光伏发电场、升压站等）。光伏发电项目设备：招标人提供设备和材料详见备注 1，其余设备和材料由投标人采购、供货，所有设备和材料（含招标人提供的设备和材料）由投标人负责卸车、保管、二次倒运、施工、消缺。光伏发电场、 升压站、场内外所有道路、五通一平、试桩、边坡防护、排水设施等所有建安工程（含水源、 备用电源）及环境保护及水土保持工程的设计和施工（含植物等相关措施）。施工过程中的 协调；项目土地清表、余方弃置、垃圾清运等工作；现有道路的维护、修复和交通手续办理； 项目试验（含涉网试验、不含性能试验和工程桩检测）及检查测试、分系统调试、整套系统 启动调试、试运、安全管理备案、质量监督注册、过程监督检查及整改闭环，最终取得转商 运手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证办理、并网手续办理（含通信通道合同签署费用）；工程验收（含环保、水保、安全设施、消防、劳动安全和职业病 防护设施、防雷、档案等各项专项验收和竣工验收）及投产交付、档案移交以及质保期内的 服务；备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料移交；培训、审计配合等；建设期 工程保险（不含建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）；从项目建设直至项目竣工验收的相关审批手续（不含项目备案、林草地、选址意见书、土地预审、建设用地批复、地灾评估、水保、环评、文物、军事、压覆矿产、社稳、安全预评价、职业病危害预评价、 升压站国有土地使用证）。项目光伏场区、升压站征租地过程测量测绘以及配合招标人完成地表附着物清点、统计等工作，绘制厂区租地范围图、确认最终光伏场区使用面积。本项目 升压站与送出线路的分界点为升压站出线门型构架，升压站围墙内构架的设备、材料、附件及建筑安装工程均含在本标段内（包含送出工程光缆引接、熔接、附件、测试等所有工作）。 本工程作为 EPC 总承包工程，投标总价是投标人全面实质响应招标文件规定的项目的所有责任和风险的固定总价。 

备注 1：招标人提供设备材料为：光伏组件、逆变器、电气设备（包括：主变压器、箱

 式变压器、无功补偿、GIS、开关柜、预制舱）及电缆（包括：6kV-35kV  电力电缆、低压动力电缆、控制电缆、计算机电缆、辐照专用电缆、光缆），除此以外的全部设备和材料由投标方采购。

  3. 投标人资格要求

 3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。

 3.2 投标人必须同时具有工程设计综合甲级（或工程设计电力行业甲级资质）及电力工 程施工总承包一级及以上或水利水电工程施工总承包一级及以上资质；近 5 年须具有 2 个及 以上 30MWp 级及以上地面集中式光伏电站光伏工程的 EPC 工程总承包业绩（业绩证明至 少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）。

 3.3 投标人拟派项目经理必须具有一级注册建造师执业资格（满足建办市〔2021〕40 号 《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求），具 备有效的安全生产考核合格证书（B 证），具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上 30MWp 级及以上地面集中式光伏电站光伏项目主体工程总承包项目经理的业绩（业绩 证明至少包含合同首页、签字盖章页、合同主要内容页、竣工类证明材料及本项目与拟派项 目经理的关联性文件等）。

  3.4 投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证二级及以上资质，满足《承装（修、 试）电力设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会第 28 号令)相关要求。

 3.5 财务要求：近三年每年净资产大于 0；

 3.6 本次招标接受联合体投标。

 3.6.1 联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人可为施工单位或者为设计单位，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，联合体成员不允许超过两家。 其联合体成员施工单位，须满足具有电力工程施工总承包一级及以上或水利水电工程施工总承包一级及以上资质；必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 30MW 级及以上地面集中式光伏电站施工总承包投运业绩。其联合体成员设计单位，须满足具有工程设计综合甲级或工程设计电力行业甲级及以上资质，必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 30MW 及以上地面集中式光伏电站设计合同业绩。

 3.6.2 施工单位委派的项目负责人应为项目经理。项目经理需具有一级注册建造师执业 资格（满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子 注册证书的通知》相关要求），且拥有安全生产考核合格证书（B 证），担任过至少 1 个总 装机容量 30MWp 及以上地面集中式光伏电站主体工程总承包项目经理，所提供的业绩证明 需提供合同中文版本的影印件（含首页、价款页、签字盖章页，能反映设计、供货、施工等 服务内容）以及项目投运证明或项目验收证明，还需要有人员和项目的关联性证明文件；国 外业绩证明需提供对应的中文译本等，否则视为无效业绩。

 3.6.3 设计单位委派的项目负责人应为本项目设计负责人，设计负责人应具有高级专业 技术职称或注册电气工程师执业资格，设计完成过至少 1 个总装机容量 30MWp 及以上地面 集中式光伏电站项目，所提供的业绩证明需提供合同中文版本的影印件（含首页、价款页、 签字盖章页，能反映设计、供货、施工等服务内容）以及项目投运证明或项目验收证明，还 需要有人员和项目的关联性证明文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等，否则视为无 效业绩。

 3.6.4 联合体协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证复印件；由委托代理 人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书及身份证复印件。

 3.7 投标人不得存在下列情形之一：

 3.7.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授 标名单的）；

 3.7.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）； 

3.7.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；

 3.7.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；

 3.7.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；

 3.7.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的； 

3.7.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违

 法失信企业名单的；

 3.7.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

 3.7.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；

 3.7.10 为他人提供担保的， 且担保金额超过净资产总额的（ 查询网址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）； 

3.7.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。

 3.7.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

 3.7.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。 

3.8 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

4. 招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 05 月 06 日 17 时至2022 年 05 月 22 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。