汉源县宜东镇场镇道路桥梁恢复重建工程（项目名称）设计施工总承包/标段补遗01号

汉源县宜东镇场镇道路桥梁恢复重建工程（项目名称）设计施工总承包/标段补遗01号

致：各潜在投标人

现就汉源县宜东镇场镇道路桥梁恢复重建工程（项目名称）设计施工总承包/标段招标文件做如下补遗，内容如下：

一、投标人要求澄清招标文件的截止时间修改为：2023年04月28日17时00分；

二、招标文件的澄清/修改截止时间修改为：2023年04月23日17时00分；

三、投标文件递交的截止时间修改为：2023年05月09日09时30分；

四、投标保证金递交截止时间修改为：2023年05月08日17时00分；

五、招标文件第一章 招标公告 3. 投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须具备

3.1.1资质要求： ①具有独立的企业法人资格；②施工资质：具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；③设计资质：具备建设行政主管部门颁发的市政行业（桥梁工程、道路工程）设计丙级及以上资质 ，施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.1.2业绩要求：（本项为多选）

?设计业绩要求：近年（ 2020 年 01月 01日至投标截止时间，不少于3年）（?已完成  ?已完成或新承接或正在设计）不少于  1  （1 至3个）个类似项目。类似项目是指:单项合同投资金额不低于700万元设计合同金额市政工程类设计业绩。

?施工业绩要求：近年（  / 年 / 月  / 日至投标截止时间，不少于3年）（?已完成  ?已完成或新承接或正在施工）不少于  /  （1 至3个）个类似项目。类似项目是指:   /     。

?无业绩要求。

修改为：3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备

3.1.1资质要求： ①具有独立的企业法人资格；②施工资质：具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；③设计资质：具备建设行政主管部门颁发的市政行业（桥梁工程、道路工程）设计乙级及以上资质 ，施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.1.2业绩要求：（本项为多选）

?设计业绩要求：近年（ 2020 年 01月 01日至投标截止时间，不少于3年）（?已完成  ?已完成或新承接或正在设计）不少于  1  （1 至3个）个类似项目。类似项目是指:总投资金额不低于700万元的市政公用工程设计业绩。

?施工业绩要求：近年（  / 年 / 月  / 日至投标截止时间，不少于3年）（?已完成  ?已完成或新承接或正在施工）不少于  /  （1 至3个）个类似项目。类似项目是指:   /     。

?无业绩要求。

五、招标文件第二章投标人须知前附表修改内容如下：

六、第三章 评标办法（综合评估法） 评标办法前附表修改内容如下：

六、第四章 合同条款及格式 第三部分 专用合同条款

请招标人将完整的专用合同条款粘贴于此处

修改为：第1条一般规定

1.1定义与解释

1.1.51双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：

1.1.52双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：

1.3语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  语言。

1.4适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：

1.5标准、规范

1.5.1本合同适用的标准、规范（名称、编号）：

1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定： 发包人的技术要求及提交时间：  承包人提交实施方法的时间：

1.6保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）： ，作为本合同附件。 双方签订的技术保密协议（名称）： ，作为本合同附件。

第2条发包人

2.2发包人代表

发包人代表的姓名：

发包人代表的职务：

发包人代表的职责：

2.3监理人

2.3.1监理单位

工程总监姓名：

监理的范围：  监理的内容：

监理的权限：

2.5保安责任

2.5.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场 保安责任的约定。

□发包人负责保安的归口管理

□委托承包人负责保安管理

2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约 定：

第3条承包人

3.1承包人的主要权利和义务

3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、 提交的时间和份数：

3.2项目经理

3.2.1项目经理姓名：

项目经理职责：

项目经理权限：  项目经理每月在现场时间不得少于 日

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：

项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付 违约金

元。

3.8分包

3.8.1分包约定

约定的分包工作事项：

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

4.3采购进度计划

4.3.1釆购进度计划提交的份数和日期：

4.3.2釆购开始日期：

4.4 施工进度计划

4.4.1施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：  提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：

4.5误期损害赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1天的误期赔偿金额为合同协议书的 合同价格的 %或人民币金额为： 、累计最高赔偿金额为 合同协议书的合同价格的： %或人民币金额为： 。

第5条技术与设计

5.1生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

□按工程考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

□按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明:

5.1.2发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

其中，发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能 说明如下：

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能 说明如下：

5.2设计

5.2.1发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数 和时间：

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数 和时间：

5.2.2承包人的义务

(1)经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下 部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：

5.2.4操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：

5.2.5设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：    

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：    

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：    

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

5.3设计阶段审査

5.3.1设计审査阶段及审査会议时间

本工程的设计审査阶段(名称)：

设计审査阶段及其审査会议的时间安排：

第6条工程物资

6.1工程物资的提供

6.1.1发包人提供的工程物资

(1)工程物资的类别、估算数量：

6.1.2承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

（2）竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单：

6.2检验

6.2.1工厂检验与报告

(1)报告提交日期、报告内容和提交份数：

6.3进口工程物资的釆购、报关和清关

6.3.1釆购责任方及釆购方式：

6.6工程物资保管与剩余

6.6.1工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：

承包人提交保管、维护方案的时间：

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：

第7条施工

7.1发包人的义务

7.1.3进场条件和进场日期

承包人的进场条件：  承包人的进厂日期：

7.1.4临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价： 7.1.10由发包人履行的其它义务：

7.2承包人的义务

7.2.2施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：

7.2.3提交临时占地资料

提交临时占地资料的份数和时间：

7.2.4提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间：

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：  水电等节点位置资料的提交时间：

7.2.12清理现场的费用：

7.2.13由承包人履行的其它义务：

7.4人力和机具资源

7.4.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.4.2提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.5质量与检验

7.5.2质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：

 两方参检的部位、标准及表格形式：

第三方检査的部位、标准及表格形式：

承包人自检的部位、标准及表格形式：

7.6隐蔽工程和中间验收

7.6.1隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格

和参检方的约定：

7.8职业健康、安全、环境保护

7.8.1职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：

第8条竣工试验

本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1竣工试验的义务

8.1.1承包人的一般义务

（4）竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：

第9条工程接收

9.1工程接收

9.1.1按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接收的约定。

□由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验， 并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的 时间安排如下：

□由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责 任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：

9.1.2接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：

第10条竣工后试验

本合同包含承包人指导竣工后试验/不含承包人指导竣工后试验。保留其一， 作为双方约定。

10.1权利和义务

10.1.1发包人的权利和义务

（6）其它义务和工作：

10.1.2承包人的责任和义务

（2）竣工后试验方案的份数和完成时间：

（7）其它义务和工作：

10.2竣工后试验程序

10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：

10.3竣工后试验及试运行考核

10.3.3试运行考核

（3）试运行考核周期： 小时（或天、周、月、年）

10.6未能通过考核

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1） 承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的 赔偿

根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定， □各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为： □工程的赔偿金额（或赔偿公式）为：

2） 发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）为：

10.7考核验收证书

10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。

□按工程颁发竣工后试验及考核验收证书

□按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第11条质量保修责任

11.2缺陷责任保修金

11.2.1缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的  %。

11.2.2缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：

第12条工程竣工验收

12.1竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：  完整的竣工资料的格式、份数和提交时间：

第13条 变更和合同价格调整

13.2变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.5变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其它方法：

13.6建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：

第14条合同总价和付款

14.1合同总价和付款

14.1.2付款

(2)承包人指定的

14.2担保

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

□承包人不提交履约保函。

□承包人提交履约保函的格式、金额和时间：

14.2.2支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

□发包人不提交支付保函。

□发包人提交支付保函的格式、金额和时间：

14.2.3预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

□承包人不提交预付款保函。

□承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：

14.3预付款

14.3.1预付款金额

预付款的金额为：甲乙双方在签定总承包合同5个工作日内，发包人向承包人拨付合同总价的20%预付款。

14.3.3预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：发包人按照承包人工程进度完成产值的计量拨付进度款，并扣回同期比例预付款。

14.4工程进度款

14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：按月进度计量，发包人按照承包人完成工程量产值的85%支付进度款（扣除同期进度款产值的预付款后支付），每月25日前承包人向发包人提交进度计量文件2套，发包人收到计量文件5个工作日内完成核定，10个工作日内完成支付（承包人指定账户内）。计量文件中已有财评控制价清单项目按照财评控制价项目计算，优化功能或设计变更原因造成的增项增量按照财评计价原则和根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。

14.4.2其它进度款

其它进度款：总承包合同签订后5个工作日内，发包人向承包人联合体设计单位拨付合同价40%总价设计费；施工图设计通过图审后，发包人向承包人联合体设计单位拨付合同价50%总价设计费，项目主体工程完工验收后支付剩余10%。

14.5缺陷责任保修金的暂扣与支付： 

14.5.2缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：缺陷责任两年，双方约定缺陷责任保修金以保函的形式向发包人提供保证，同时双方约定缺陷责任保修金保函金额按照竣工结算价的3%提供，待责任期满自动失效。

14.6按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：按月进度计量，发包人按照承包人完成工程量产值的85%支付进度款（扣除同期进度款产值的预付款后支付），每月25日前承包人向发包人提交进度计量文件2套，发包人收到计量文件5个工作日内完成核定，10个工作日内完成支付（承包人指定账户内）。计量文件中已有财评控制价清单项目按照财评控制价项目计算，由于优化功能或设计变更等原因造成的增项增量按照财评计价原则和根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。工程竣工验收合格支付5%，剩余10%工程款待结算审定定案后10个工作日拨付给承包人。

14.7按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程 量进度： /

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：/

14.12竣工结算

14.12.1提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：提供竣工结算资料分别有开竣工报告、过程验收资料（包含分部分项验收、材料报审、隐蔽验收、计量认证在内）、竣工验收资料（包含竣工验收证明文件、竣工图、结算书在内）；纸质文件3套（附电子版CAD、GCFX、过程照片等）；发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据通用条款第16.3款争议和裁决的约定解决。

第15条保险

15.1承包人的投保

15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、 保险期限和持续有效的时间：

15.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：  安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：  第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：

第16条违约、索赔和争议

16.3争议和裁决

16.3.1争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同 意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

□提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

□向 所在地人民法院提起诉讼。

第19条合同生效与合同终止

19.2合同份数

本合同正本一式： 份，合同副本一式： 份。合同双方应 持的正本份数： ，副本份数： 。

第20条补充条款

20.1承包合同工程的内容及合同工作范围划分：

20.2承包合同的单项工程一览表：

20.3合同价格清单分项表：

20.4其它合同附件：

七、随本补遗文件上传本项目工程量清单、招标控制价，请投标人自行下载。

八、招标文件其他内容不变。

 2023年04月21日