第一章 招标公告（未进行资格预审）
苏州市轨道交通11号线与3号线贯通运营改造工程3号线全自动改造系统施工项目标段施工招标公告
1.招标条件
本招标项目苏州市轨道交通11号线与3号线贯通运营改造工程3号线全自动改造系统施工项目（项目名称）已由苏州市行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于苏州市轨道交通11号线（原S1线）与3号线贯通运营改造项目工程可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（苏发改重〔2023〕25号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为苏州市轨道交通集团 ，
2.项目概况与招标范围
2.1本次招标项目的建设
2.2建设规模：负责苏州市轨道交通11号线与3号线贯通运营改造项目（3号线全自动运行改造工程）通信系统、综合监控系统（含综合监控系统、门禁系统、环境与设备监控系统、火灾报警系统、车站智慧改造）、站台门系统及系统配套改造工程全部设备、材料的安装、仓储、线缆敷设、调试配合；负责除设备集成商所供设备、材料外的所有设备、材料的供货，并负责安装。负责所供产品方案优化、设计联络、内外部接口协调、工厂监造、出厂检验、包装、运输、到货验收、安装、仓储、调试、联调、质保期、培训、售后服务以及备品备件的长期支持等一系列工作，服从监理、招标人的管理和各设备集成商的安装督导，直至通过招标人最终验收。
2.3标段划分
| 标段编号 | 标段名称 | 招标范围 | 合同估算价 （万元） | 定额工期 （日历天） | 招标工期 （日历天） |
| E3205010304040638001004 | III/XI-XTSG标 | 负责苏州市轨道交通11号线与3号线贯通运营改造项目（3号线全自动运行改造工程）通信系统、综合监控系统（含综合监控系统、门禁系统、环境与设备监控系统、火灾报警系统、车站智慧改造）、站台门系统及系统配套改造工程全部设备、材料的安装、仓储、线缆敷设、调试配合；负责除设备集成商所供设备、材料外的所有设备、材料的供货，并负责安装。负责所供产品方案优化、设计联络、内外部接口协调、工厂监造、出厂检验、包装、运输、到货验收、安装、仓储、调试、联调、质保期、培训、售后服务以及备品备件的长期支持等一系列工作，服从监理、招标人的管理和各设备集成商的安装督导，直至通过招标人最终验收。 | 5200 | / | 505 |
2.4其他:计划开工时间2023年8月15日，计划竣工时间2024年12月31日。
（以上时间为本项目合同要求时间，仅供本次招标使用，招标人有权对上述日期进行调整，投标人应无条件服从招标人对工期的调整。）
3.投标人资格要求
3.1资质条件：投标人须具备 铁路电务工程专业承包一级及以上 （资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2业绩要求：
是否有此类要求：R是□否
□投标人R 承担过城市轨道交通弱电安装工程（须含通信或综合监控） 类似工程认定标准： □类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、施工合同和竣工验收报告的原件扫描件，施工合同证明材料还需提供江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图。 R需提供合同及竣工验收证明材料的原件扫描件，如上述材料无法体现相关信息的，可增加提供图纸、业主证明材料等加以佐证。 3.3 投标人拟派 （1） （2） 3.4财务要求： /。 3.5信誉要求： / 。 3.6其他要求： （1）具有独立法人资格； （2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； （3）投标人需提供有效期内的《苏州市建筑业企业年度信用手册》，无苏州市建筑业企业年度信用手册的外地建筑业企业进苏承揽业务须按苏住建建[2018]14文执行，需提供《外地进苏建筑业企业信息登记书》。 （4）本项目执行《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）和《省住房城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管[2019]233号），投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态； （5）本项目执行《关于在 领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[2018]23号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（ ）网站查询结果（严重失信主体名单）为准； （6）本项目执行《苏州市轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集〔2023〕68号）； （7）本项目执行《市住房城乡建设局关于贯彻《江苏省招标投标条例》的通知》（苏住建建〔2023〕8号）的规定。 （8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。 （9）对于有控股关系或者隶属关系的单位不得同时申请本项目。一家单位（以集团公司为限）最多允许一个投标人参加本项目投标，如同一集团公司有多个投标人通过资审且均无意向退出，则取消该集团公司所有投标人本项目投标资格。 注：集团公司的界定：如为央企，指央企二级公司；如为其他企业，指一级公司。 □本工程不接受最新年度苏州市建筑施工企业综合考评等级为C类及以下投标人参与投标。 □近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派 □近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含 □近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的； □近五年内（从截标之日起倒算），投标人或者拟派 3.7本次招标 不接受 （接受/不接受）联合体投标。联合体投标的应满足下列要求： /。4.
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
