序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

1.

DNYZC- 2024-1 1-01-6   52-01

19-1沁县 100MW   光伏发电工程 EPC 总承包项 目

沁县 100MW 光伏发电工程 EPC 总承包工程，包括但不限于：

一、勘察设计

本工程全部勘察设计，施工勘测、测绘图、地质勘测、设计方案、初步设计、施工图设计、 竣工图编制。

二、设备物资采购

所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外） ，所有乙购设备监造、催交， 所有设 备的设备运输（包括二次倒运）、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用 水、施工用电辅助工程）。其中：支架采用甲定乙购的方式在国家电投集团电能易购商城采购， 以暂估价的形式在 EPC 总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜 ”必须按照国家电投 集团《采购管理规定》及《招标采购管理办法》的要求应用电商化集采结果，在国家电投集团电 能易购商城采购，采购方式有顺序轮候或二次比价，由投标人自主选择，发包人提供近期集采中 标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。

三、施工

1.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、集电线路、升压站内扩建 设备（包括与本工程相关的升压站系统改扩建、设备升级、系统扩容接入等） 、场区内消防系统、 视频监控系统、光伏监控系统等设备的安装、调试、试验、验收、安全态势感知系统采购安装、 达标投产等。

2.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、所有设备基础、升压站改扩建相 关土建工程等；各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆除、迁移、恢复等与工程有直接关系的 其它工程项目。

3.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网 72 小时试运行、消缺、整套系统性能保证的 考核验收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足国家 电投集团相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。并网等全部手续办理及电 网相关单位沟通协调工作，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资 料的提供等。以及各阶段验收工作， 完成资料组卷归档工作，完成项目达标投产、竣工验收及消 缺、竣工结算、质量保修等工作。

4.涉网工作：并网前各项验收、并网手续办理、质量监督检查（质监费用等全部工作等）、 设备到货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护定值、并网性能检测、四遥功能 调试、AGC/AVC 性能试验、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视频监控

计划工期： 303     日历天 计划开始工作日期： 2025 年     01       月    01     日

计划竣工日期： 2025     年 10       月    31     日

从施工准备直到最后一个 光伏发 电单元通过 72 小 时满负荷试运行移交生产、 竣工验收及竣工结算，并 完成工程档案移交，且按 照零缺陷移交的管理职责 完成移交工作。

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

系统、消防系统改扩建、光功率预测扩容（含首年气象服务费用）、AGC/AVC 系统扩容、一次 调频及仿真建模所有相关工作、稳控装置扩容、光伏场监控系统、接入太原运营中心（含产业中 台）、视频监控系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、等保备案测评及整改、信息系统风 险评估、电力监控系统安全评估办理等工作。

5.政府方面：能源局开工许可、检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验 收；农民工工资专户建立并维护等。

6.竣工验收阶段：完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收 （安全设施、职业卫生、环保、消防、水土保持、档案、防雷接地、节能评估、竣工验收、安全 评价三同时等）。达标投产实施过程及验收的全部工作。根据《安全目视化管理实施指南》（山 地光伏分册）所有区域的安全目视化建设，并经过发包人验收合格。

7.智慧场站建设，满足国家电投集团相关文件要求。

四、协调及手续办理

开展前期支持性文件手续报告编制并协助发包人取得相关部门的批复文件（如需取得批 复），包括但不限于勘测定界、地灾、防洪评价、军事、文物、压覆矿、社稳、环评、水保、水 资源影响评价、职业卫生“三同时 ”、安全评价“三同时 ”、永久和临时使用林草地手续等，工 程规划许可证、施工许可证、电力业务许可证、质监备案、能监办备案等工程必须的手续证件；

协调事项，发包人仅负责支付光伏场区土地租赁费用。

承包人负责包含且不限于集电线路施工协调、占地协调、场区土地征租协调事宜， 光伏场区 土地协调具备签订条件及满足施工条件，青苗赔偿、地面附着物补偿、临时用地赔偿、林草地补 偿、异地造林、塔基征租地等费用由承包人负责。

承包人负责包含且不限于村、乡、县政府、县局职能部门、省调、地调、质监各项协调工作。 承包人负责包含且不限于升压站、送出线路分摊协调与费用；

承包人负责包含且不限于升压站扩建停送电协调及电量损失赔偿。

五、其他

项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。

招标文件中虽然未列出，但对于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、 设备、材料及服务等， 由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他 ”部分，其费用包括 在投标总价中。

2.

DNYZC-

19-2 

沁县 100MW 光伏发电项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量 100MW，直流侧容量

从施工准备直到最后

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

2024-1

1-01-6

52-02

沁县 100MW   光伏发电工程 监理项目

128.53971MWp。

光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、场区道路（含标识牌）、220kV 升压站扩建；设备材料 的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工作；完 成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作， 组织协 调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保修 等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、 一协调的原则及服务范围进行。

一个发电单元通过 72 小 时满负荷试运行移交生产、 竣工验收及竣工结算，并 组织参建单位完成工程档 案移交，且按照零缺陷移 交的管理职责履行完成监 理责任直至项目达标投产。

3.

2024-1 1-01-6   52-03

19-3中宇怀仁

100MW 光储一 体化项目（二期） EPC 总承包

国家电投中宇怀仁 100MW 光储一体化项目（二期）EPC 总承包工程，招标范围包含但不限于 一、勘察设计

勘测设计全部工作（包括但不限于施工勘测、测绘图、施工图、竣工图， 承包方在投标文件中必 须提供初步设计方案，初步设计方案直流侧装机容量不低于 122.19MWp，直流侧年发电平均小 时数不低于 1447.79h，设计运营寿命不低于 25 年，且设计方案包含但不限于以下内容：项目总 体方案设计（包含但不限于组件布置及运行方式、逆变器数量布置及运行方式、箱变型号及数量 布置、集电线路路径、发电量计算等） 、电气设计（包含但不限于电气一次设计、电气二次及元 件保护等）、总平面布置图（包含但不限于光伏场区布置、升压站布置）、土建设计（包含但不 限于光伏支架、基础及箱变基础， 集电线路铁塔基础、升压站内土建、交通道路设计等） 、消防 设计、环保及水保相关设计等）。

二、设备物资采购

所有设备（除发包人提供的组件、逆变器外）采购供货、监造、催交、运输，所有设备的接车、 保险、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用水、施工用电辅助工程）。以暂估价的形式在 EPC 总承包合同中计 列；“箱变、电缆（光伏组串直流电缆、低压交流电缆、35kV 集电线路电缆、集电线路进站电 缆及一期改造集电线路进站电缆）、SVG、开关柜 ”必须按照集团采购管理规定应用电 商化集采结果，采购方式有顺序轮候或二次比价，由投标人 自主选择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。

计划工期： 328     日历天 计划开始工作日期： 2024 年     12       月    28     日

计划竣工日期： 2025     年 11       月    20     日

从施工准备直到最后所有 光伏组件通过 72 小时满 负荷试运行移交生产、竣 工验收及竣工结算，并完 成工程档案移交，且按照 零缺陷移交的管理职责完 成移交工作。

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

三、施工

1.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、分支箱、集电线路、接地、通 风与空调、照明、升压站内改扩建设备（包括与本工程相关的一期改造升级、升压站系统改扩建、 设备升级、本侧系统及对侧滋润光伏电站扩容接入调试等）、一次调频、稳控装置、消防系统、 视频监控系统、光伏监控系统、安全态势感知系统等设备的安装、调试、试验、验收、采购安装、 第三方检测（包括组件、逆变器） 、达标投产等。完成光伏场区监控系统、升压站监控系统全部 生产数据转发至第三方（包括电网调度、运营中心） 的接口开放和相关转发工作。承包人需为场 站安装或改造首年（自升压站送电起算）100M 生活网络专线及相关网络设备、50M 调度设备网 络专线及相关网络设备，需满足发包人使用需求，并承担首年网络专线费用。二次设备同时需满 足国网山西省电力公司晋调通字【2024】76 号文《关于推进山西电力省级骨干通信网A2 平面设 备优化工作的通知》，即双平面设备均采用国产化设备。

2.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、光伏组件支架基础、所有设备（逆变 器、箱变、集电线路、分支箱等）基础、升压站改扩建相关土建工程等；各等级电杆、废弃建筑 物、景观、坟墓、植被、拆除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程项目。

3.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网 72 小时试运行、消缺、整套系统性能保证的考核 验收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足国家电投 集团相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备 件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作， 完成资料组卷归档工 作，完成项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。

4.涉网工作：并网前各项手续办理、各项验收（包含并网前地方政府、省调、地调各项验收协调 工作）、质量监督检查（质监费用包含在合同总价，包含协调等全部工作等）、设备到货检验、 功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护定值、并网性能检测、四遥功能调试、组件检测、 设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视频监控系统、消防系统改扩建、光功 率预测系统（含自竣工结算后首年气象服务费用）、AGC/AVC 系统、一次调频及仿真建模所有 相关工作、稳控装置扩容、等保测评备案及整改、光伏场监控系统、接入太原运营中心（含接入 中台）、视频监控系统接入山西公司、安全态势感知系统、电力业务许可证的办理、AGC/AVC   试验、涉网试验、信息系统风险评估、电力监控系统安全评估办理等工作。

5.政府方面：能源局开工许可、检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验收； 树木砍伐证；文物勘探批复、并网前各项验收（包含并网前地方政府、省调、地调各项验收协调

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

及接入相关站协调工作并承担相关费用）。农民工工资专户建立并维护等。

6.竣工验收阶段：完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收（安 全设施、职业卫生、环保、消防、水土保持、档案、防雷接地、节能评估、竣工验收、职业健康 三同时、安全评价三同时等）。达标投产实施过程及验收的全部工作。根据《安全目视化管理实 施指南》（山地光伏分册）所有区域的安全目视化建设，并经过发包人验收合格。

7.智慧场站建设，满足集团相关文件要求。

四、协调及手续办理

开展前期支持性文件手续报告编制并协助发包人取得相关部门的批复文件（如需取得批复），地 形图测绘、勘测定界、地灾、安全三同时（预评价、专篇、验收）、职业健康三同时（预评价、 设计专篇、验收） 、环评及监测验收、永久及临时林草手续、文物勘探批复、用地报批、压覆矿、 社稳、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、不动产权证书， 相应 第三方需取得发包人书面认可，相应费用列入暂估价前期支持性文件手续报告费用中。

协调事项：地方政府（包括但不限于县、乡、村、环保局、自然资源局、水利局、林业局、文物 局、公安局、派出所、劳动局等） 、能监办、能源局、质监站、国家电网、系统站、对侧滋润光 伏电站及其他相关单位个人协调工作及相关费用、集电线路占地补偿及协调所有费用（包含但不 限于塔基占地、光伏区外电缆占地、分支箱电缆井用地、施工用地、交通道路补偿） 、项目土地 征租协调事项（由承包人负责光伏场区土地协调所有费用），所有临时用地（包括但不限于生产 及生活临建、施工道路、运输道路、施工临时用地等） 由承包人负责协调征用、办理相关手续并 支付费用。承包人有负责协调解决现场作业中遇到的无理阻工事宜，负责协调当地各级政府关系， 并承担相关费用），上述协调事项费用均已包含在合同总价内，不单独报价。

五、其他

项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。

2024 年 11 月 20 日（含当日）之前政府相关部门及国网公司相关部门下发的相关安全、技术、 质量、设备、建筑类通知要求事项均由承包人负责并承担相应费用， 发包人负责 2024 年 11 月 20 日后下发的相关要求的执行。由承包人提供相应支撑性材料。

招标文件中虽然未列出，但对于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设 备、材料及服务等， 由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他 ”部分，其费用包括在 总价中。

4.

DNYZC-

19-4 

中宇怀仁 100MW 光储一体化项目（二期）包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量 100MW，

从施工准备直到最后

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

2024-1

1-01-6

52-04

中宇怀仁

100MW 光储一 体化项目（二期） 监理

直流侧容量 122.19MWp。

光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、场区道路（含标识牌）、220kV 升压站改扩建；设备材 料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工作； 完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作， 组织 协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保 修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、 一协调的原则及服务范围进 行。

一个发电单元通过 72 小 时满负荷试运行移交生产、 竣工验收及竣工结算，并 组织参建单位完成工程档 案移交，且按照零缺陷移 交的管理职责履行完成监 理责任直至项目达标投产。

5.

DNYZC- 2024-1 1-01-6   52-05

19-5 永济市

100MW 光伏复 合发电项目

EPC 总承包工 程

永济市 100MW 光伏复合发电项目 EPC 总承包工程，包括但不限于：

一、勘察设计

本工程全部勘察设计，施工勘测、测绘图、地质勘测、设计方案、初步设计、施工图设计、 竣工图编制。

二、设备物资采购

所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外） ，所有乙购设备监造、催交， 所有设 备的设备运输（包括二次倒运）、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用 水、施工用电辅助工程） 等。其中：支架采用甲定乙购的方式在国家电投集团电能易购商城采购， 以暂估价的形式在 EPC 总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜 ”必须按照国家电投 集团采购管理规定应用电商化集采结果，在国家电投集团电能易购商城采购，采购方式有顺序轮 候或二次比价，由投标人自主选择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考 自主报价。

三、施工

1.光伏场区全部设备安装及调试工程，包括但不限于：组件、支架、接地、箱变、35kV 集 电线路及相关控制系统、集电电缆及光缆、光伏场区设备等全部设备材料采购；所有设备（含甲 供）安装、系统集成、试验、调试、运输、保险、接车、卸车、仓储保管及二次倒运等。并设置 满足本工程所有设备材料储存需求的仓库或场地等（含甲供设备代保管）

升压站内设备安装及调试工程，包括但不限于：本标段内升压站电气设备、光伏监控系统、

计划工期： 333     日历天 计划开始工作日期： 2025 年     01       月    01     日

计划竣工日期： 2025     年 11       月    30     日

从施工准备直到最后一个 光伏发电单元通过 72 小 时满负荷试运行移交生产、 竣工验收及竣工结算，并 完成工程档案移交，且按 照零缺陷移交的管理职责 完成移交工作。

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

升压站监控系统、保护系统、直流供电系统、调度自动化系统、通讯系统、计量系统、功率预测 系统、一次调频、接入系统、消防系统、视频监控系统、采暖通风系统、给排水系统、劳动安全 职业卫生设备、环评水保等其它设备的安装、调试（包括与对侧升压站设备的联调、联试） 、试 验、验收、安全态势感知系统采购安装、达标投产等。承包人所采购的设备必须满足国家、行业 及国网山西省电力公司要求，并能顺利接入电网。保护定值的计算与整定并通过国网公司验收， 完成等保测评和网络安全评测并通过当地公安局和国网公司的验收。

2.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、光伏组件支架基础（含试桩）、 35kV 集电线路土建、电缆沟、接地、箱变基础及其他设备基础，升压站全部建筑工程，进场道 路及光伏场区场内外道路施工、改造、恢复、一次性补偿等问题（道路需设置指引标、反光识 牌）。各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程 项目。

3.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网 72 小时试运行、消缺、整套系统性能保证的 考核验收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足国家 电投集团相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用, 同时也包括所有材料、备 品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。并网等全部手续办理及电网相关单位沟 通协调工作，以及各阶段验收工作，完成资料组卷归档工作，完成项目达标投产、竣工验收及消 缺、竣工结算、质量保修等工作。

4.涉网工作：并网前各项验收、并网手续办理、质量监督检查（质监费用等全部工作等）、 设备到货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护定值、并网性能检测、四遥功能 调试、AGC/AVC 性能试验、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视频监控 系统、消防系统、光功率预测（含首年气象服务费用）、AGC/AVC 系统扩容、一次调频及仿真 建模所有相关工作、稳控装置扩容、光伏场监控系统、接入太原运营中心（含产业中台）、视频 监控系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、等保备案测评及整改、信息系统风险评估、电 力监控系统安全评估办理等工作。

5.政府方面：能源局开工许可、检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验 收；农民工工资专户建立并维护等。

6.竣工验收阶段：完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收 （安全设施设计及验收、环保、消防、水土保持、档案、防雷接地、节能评估、竣工验收等）。 达标投产实施过程及验收的全部工作。根据《安全目视化管理实施指南》所有区域的安全目视化

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

建设，并经过发包人验收合格。

7.智慧场站建设，满足集团相关文件要求。

8.送出线路（含对侧改造）按交钥匙工程（含设计、一二次等全部设备采购、建筑工程、安 装工程、调试、协调等满足项目要求的全部工作）实施纳入 EPC 总承包招标范围。

四、协调及手续办理

开展前期支持性文件手续报告编制并协助发包人取得相关部门的批复文件（如需取得批 复），包括但不限于农业、防洪评价、军事、文物、社稳、水资源影响评价、土地复垦报告、安 全设施设计专篇和验收评价、永久和临时使用林草地手续等；负责办理建设用地批复、土地招拍 挂（土地出让金由发包人支付）、不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施 工许可证、电力业务许可证、可再生能源中心质监备案、质监备案、建设所需的所有临时用地手 续、能监办备案等工程必须的手续证件及相关费用。

承包人负责包含且不限于：光伏场区土地租赁合同签订(土地租金首年不高于 539 元/亩，租 赁面积不超 2300 亩，承包人负责首年租金）及占用地协调事宜，集电线路及直埋电缆征租地、 青苗赔偿、地面附着物补偿、建设所需的所有临时用地赔偿、林草地补偿、送出线路塔基征租地 等费用由承包人负责。

承包人负责包含且不限于本项目实施至竣工验收期间各级政府及相关部门沟通协调工作及 验收涉及所有费用，负责现场各类协调工作并解决阻工问题。

承包人负责包含且不限于共用送出线路分摊协调与费用；

承包人负责包含且不限于外送线路送电协调及对侧变电站电量损失赔偿。

五、其他

项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。

招标文件中虽然未列出，但对于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、 设备、材料及服务等， 由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他 ”部分，其费用包括 在总价中。

6.

2024-1 1-01-6   52-06

19-6 永济市

100MW 光伏复 合发电项目监

永济市 100MW 光伏复合发电项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量 100MW，直流侧容量 129.97544MWp；建筑工程、安装工程、集电线路、场区道路（含标识牌），220kV 升压站及外送 线路工程（含分摊线路工程）；设备材料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制 以及合同、信息管理和组织协调工作；完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能 试验和服务以及各阶段验收工作，组织协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达

从施工准备直到最后 一个发电单元通过 72 小 时满负荷试运行移交生产、

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

理工程

标投产、竣工验收、竣工结算、质量保修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、 两管理、一协调的原则及服务范围进行。

竣工验收及竣工结算，并 组织参建单位完成工程档 案移交，且按照零缺陷移 交的管理职责履行完成监 理责任直至项目达标投产。

序 号

标段名称

资格要求

1.

19-1 沁 县 100MW 光伏 发电工程 EPC 总 承包项目

1.资质条件

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或工程设计电力行业甲级及以上 资质；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书；

（5）本项目不接受联合体投标。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 项及以上 100MW 及以上山地光伏项目 EPC 总承包业绩。（需提供与项目业主单位 签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文 件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

序 号

标段名称

资格要求

（1）近 36 个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应 提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/ 自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.项目经理要求

具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 1 项 100MW 及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。

投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人未被列入供 应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

2.

19-2 沁 县 100MW 光伏 发电工程监理项 目

1.资质要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

序 号

标段名称

资格要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 个 100MW 及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同 等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人 应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求

总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5 年内至少具有担任过 2 个 100MW 及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业 绩，年龄 55 周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。

其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。

施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于 60%。 各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部 门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过 60 周岁），工作经验丰富。

试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人没有处于集团公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供 应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

序 号

标段名称

资格要求

3.

19-3 中 宇怀仁 100MW   光储一体化项目 （二期）EPC 总 承包

1.资质条件

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或工程设计电力行业甲级及以上 资质；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书；

（5）本项目不接受联合体投标。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 项及以上 100MW 及以上山地光伏项目 EPC 总承包业绩。（需提供与项目业主单位 签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文 件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应 提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/ 自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.项目经理要求

具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 1 项 100MW 及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。

投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；

序 号

标段名称

资格要求

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人未被列入供 应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

4.

19-4 中 宇怀仁 100MW   光储一体化项目 （二期）监理

1.资质要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 个 100MW 及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同 等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人 应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求

总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5 年内至少具有担任过 2 个 100MW 及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业

序 号

标段名称

资格要求

绩，年龄 55 周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。

其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。

施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于 60%。 各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部 门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过 60 周岁），工作经验丰富。

试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人未被列入供 应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

5.

19-5 永济市

100MW 光伏复 合发电项目 EPC 总承包工程

1.资质条件

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质或工程设计综合甲级及以上，且具有有效的安全生产许可证；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书；

（5）本项目不接受联合体投标。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 项及以上 100MW 及以上集中式光伏项目 EPC 总承包业绩。（需提供与项目业主单 位签订合同、竣工验收证书或全容量投运等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其 投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应 提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

序 号

标段名称

资格要求

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/ 自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.项目经理要求

具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 1 项 100MW 及以上集中式光伏项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。

投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人未被列入供 应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

6.

19-6 永济市

100MW 光伏复 合发电项目监理 工程

1.资质要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 个 100MW 及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同 等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

序 号

标段名称

资格要求

4.安全要求

（1）近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人 应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求

总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5 年内至少具有担任过 2 个 100MW 及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业 绩，年龄 55 周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。

其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。

施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于 60%。 各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部 门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过 60 周岁），工作经验丰富。

试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人未被列入供 应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。