序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

1

内蒙古公司

2024 年度总   包配送钢材采   购项目（标包 1：

钢板类）

蒙源物资

装备分公

司

标包 1：钢板类 330 种

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；并提供平台的查询截图；

③未被列入供应商不良行为记录名单。

3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任 何合同被解除的情形。

5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为 代理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一 个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求 :

1）投标人为钢材的制造商或制造商直接授权的经销商（经销商需要 提供制造商的授权委托书）。

2）业绩要求：近 3 年内（2020 年至开标前 1 日），提供钢材累积 销售金额不小于 50 万元的业绩， 绩证明材料为投标人的销售合同复 印件及销售合同对应的发票复印件。无销售合同复印件及销售合同 对应的发票复印件将不予统计业绩。

合同签订生 效后，卖方 收到买方供 货通知单

30 天内将

货物交付到  买方指定地  点（如买方  有特殊要求， 则按买方供  货通知单为  准）

1000

2

内蒙古公司  2024 年度总 包配送钢材采

蒙源物资

装备分公

司

标包 2：钢管类 912 种

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

合同签订生 效后，卖方 收到买方供

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

购项目（标包 2：钢管类）

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站 中列入失信被执行人名单；并提供平台的查询截图；

③未被列入供应商不良行为记录名单。

3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任 何合同被解除的情形。

5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为 代理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一 个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求 :

1）投标人为钢材的制造商或制造商直接授权的经销商（经销商需要 提供制造商的授权委托书）。

2）业绩要求：近 3 年内（2020 年至开标前 1 日），提供钢材累积 销售金额不小于 50 万元的业绩， 绩证明材料为投标人的销售合同复 印件及销售合同对应的发票复印件。无销售合同复印件及销售合同 对应的发票复印件将不予统计业绩。

货通知单

30 天内将

货物交付到  买方指定地  点（如买方  有特殊要求， 则按买方供  货通知单为  准）

3

内蒙古公司

2024 年度总   包配送钢材采   购项目（标包 3：

圆钢类）

蒙源物资

装备分公

司

标包 3：圆钢类 228 种

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站

合同签订生 效后，卖方 收到买方供 货通知单

30 天内将  货物交付到

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

中列入失信被执行人名单；并提供平台的查询截图；

③未被列入供应商不良行为记录名单。

3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任 何合同被解除的情形。

5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为 代理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一 个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求 :

1）投标人为钢材的制造商或制造商直接授权的经销商（经销商需要 提供制造商的授权委托书）。

2）业绩要求：近 3 年内（2020 年至开标前 1 日），提供钢材累积 销售金额不小于 50 万元的业绩， 绩证明材料为投标人的销售合同复 印件及销售合同对应的发票复印件。无销售合同复印件及销售合同 对应的发票复印件将不予统计业绩。

买方指定地  点（如买方  有特殊要求， 则按买方供  货通知单为  准）

4

内蒙古公司

2024 年度总   包配送钢材采   购项目（标包 4：

其他类）

蒙源物资

装备分公

司

标包 4：其他类 366 种

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站 中列入失信被执行人名单；并提供平台的查询截图；

③未被列入供应商不良行为记录名单。

合同签订生 效后，卖方 收到买方供 货通知单

30 天内将

货物交付到  买方指定地  点（如买方  有特殊要求，

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任 何合同被解除的情形。

5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为 代理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一 个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求 :

1）投标人为钢材的制造商或制造商直接授权的经销商（经销商需要 提供制造商的授权委托书）。

2）业绩要求：近 3 年内（2020 年至开标前 1 日），提供钢材累积 销售金额不小于 50 万元的业绩， 绩证明材料为投标人的销售合同复 印件及销售合同对应的发票复印件。无销售合同复印件及销售合同 对应的发票复印件将不予统计业绩。

则按买方供 货通知单为 准）

5

内蒙古公司  2024 年总包 配送化学水处 理用酸碱采购 项目（通辽区

域）

蒙源物资

装备分公

司

硫酸、盐酸、液碱 等

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；

③未被司列入供应商不良行为记录名单；

3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4）近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为

买方根据实  际需求，以  特定专用订  货邮箱发送  给卖方发货  通知单,同   时约定需求  品种、数量、 交货期等必  要内容。

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

代理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一 个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在 同一标段投标。

（2）专项要求

1）投标人具有《危险化学品经营许可证》，投标人须提供证书核验 方式，如未提供核验方式或相关证明文件的，查询不到或无相关证 明文件的按无效处理，许可范围须含硫酸、盐酸、液碱并保证合同 期内有效。

2）投标人自有运输的，须提供以下证件：《道路运输许可证》：许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有效期 内。

3）投标人委托运输的， 须提供与运输方正在执行的委托运输合同或 委托运输意向性协议，运输方须提供以下证件：《道路运输经营许可证》：许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有 效期内。

4）业绩要求：提供近五年（2018 年 1 月 1 日至公告开标前 1 日， 以合同签订时间为准） 2 项及以上化学水处理用硫酸和盐酸和液碱 的销售业绩，并提供相应业绩合同扫描件及联系方式，无扫描件将 不予统计业绩。

6

内蒙古公司   2024 年总包  配送化学水处 理用酸碱采购 项目（霍林河、

蒙源物资

装备分公

司

硫酸、盐酸、液碱 等

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

买方根据实 际需求，以 特定专用订 货邮箱发送 给卖方发货

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

白音华区域）

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4）近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为 代理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一 个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在 同一标段投标。

7）投标人应保证买方不会因使用投标方所提供的产品而受到第三 方关于专利、商标等其它知识产权的投诉。

（2）专项要求

1）具有化学水处理用酸碱生产能力的生产商或化学水处理用酸碱 经销能力的经销商。

2）投标人具有《危险化学品经营许可证》，投标人须提供证书核验 方式，（已上网的：提供网址链接或 APP 等并提供查询结果截图； 未上网的，提供发证机关相关证明文件等），如未提供核验方式或 相关证明文件的，查询不到或无相关证明文件的按无效处理），许 可范围须含硫酸、盐酸、液碱并保证合同期内有效。

3）投标人自有运输的，须提供以下证件：《道路运输许可证》：许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有效期 内。

4）投标人委托运输的， 须提供与运输方正在执行的委托运输合同或

通知单,同   时约定需求  品种、数量、 交货期等必  要内容。

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

委托运输意向性协议，运输方须提供以下证件：《营业执照》、《道路运输经营许可证》：许可范围须含硫酸、盐 酸、液碱且在有效期内。

5）业绩要求：提供近五年（2018 年 1 月 1 日至公告开标前 1 日， 以合同签订时间为准） 2 项及以上化学水处理用硫酸和盐酸和液碱 的销售业绩，并提供相应业绩合同扫描件及联系方式，无扫描件将 不予统计业绩。

7

内蒙古公司  2024 年总包 配送化学水处 理用酸碱采购 项目（赤峰区

域）

蒙源物资

装备分公

司

硫酸、盐酸、液碱 等

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站 中列入失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4）近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为 代理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一 个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在 同一标段投标。

7）投标人应保证买方不会因使用投标方所提供的产品而受到第三 方关于专利、商标等其它知识产权的投诉。

买方根据实  际需求，以  特定专用订  货邮箱发送  给卖方发货  通知单,同   时约定需求  品种、数量、 交货期等必  要内容。

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

（2）专项要求

1）具有化学水处理用酸碱生产能力的生产商或化学水处理用酸碱 经销能力的经销商。

2）投标人具有《危险化学品经营许可证》，投标人须提供证书核验 方式，（已上网的：提供网址链接或 APP 等并提供查询结果截图； 未上网的，提供发证机关相关证明文件等），如未提供核验方式或 相关证明文件的，查询不到或无相关证明文件的按无效处理），许 可范围须含硫酸、盐酸、液碱并保证合同期内有效。

3）投标人自有运输的，须提供以下证件：《道路运输许可证》：许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有效期 内。

4）投标人委托运输的， 须提供与运输方正在执行的委托运输合同或 委托运输意向性协议，运输方须提供以下证件：《营业执照》、《道路运输经营许可证》：许可范围须含硫酸、盐 酸、液碱且在有效期内。

5）业绩要求：提供近五年（2018 年 1 月 1 日至公告开标前 1 日， 以合同签订时间为准） 2 项及以上化学水处理用硫酸和盐酸和液碱 的销售业绩，并提供相应业绩合同扫描件及联系方式，无扫描件将 不予统计业绩。

8

内蒙古公司

2024 年总包

配送磷生铁采

购项目

蒙源物资

装备分公

司

磷生铁、磷铁、硅 铁等

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站 中列入失信被执行人名单；

卖方在接到 买方供货通 知后 30 天  内，按供货 通知单标注 的品种、数 量交货，特

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

③未被列入供应商不良行为记录名单；

④没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

⑤近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

⑥同一货物/产品（同一品牌同一型号） 只能有一家投标人。如为代 理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个 代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用 品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求

1) 投标人为投标产品的制造商或经制造商直接授权的经销商， 经销 商需提供制造商直接授权文件（授权文件为原件或扫描件，扫描件 印章、页面必须清晰，如模糊、不可识别按无效处理）。

2）业绩要求：提供提供近五年（2018 年 1 月 1 日至开标前 1 日，

以合同签订时间为准） 2 项及以上磷生铁、磷铁、硅铁的销售业绩 （其中任意一种物资 2 项业绩或任意两种物资各 1 项业绩），并提 供清晰的相应业绩合同扫描件，无扫描件，不予统计业绩。

殊加急货物 卖方根据买 方要求的交 货时间给予 加急交货处 理。

9

内蒙古公司

2024 年总包

配送冰晶石采

购项目

蒙源物资

装备分公

司

工业级高分子冰晶 石  40 吨

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

④没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

卖方在接到 买方供货通 知后 30 天  内，按供货 通知单标注 的品种、数 量交货，特 殊加急货物 卖方根据买 方要求的交

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

⑤近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

⑥同一货物/产品（同一品牌同一型号） 只能有一家投标人。如为代 理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个 代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用 品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求

1) 投标人为投标产品的制造商或经制造商直接授权的经销商， 经销 商需提供制造商直接授权文件（授权文件为原件或扫描件，扫描件 印章、页面必须清晰，如模糊、不可识别按无效处理）。

2）业绩要求：提供提供近五年（2018 年 1 月 1 日至开标前 1 日， 以合同签订时间为准） 2 项及以上高分子冰晶石的销售业绩，并提 供清晰的相应业绩合同扫描件，无扫描件，不予统计业绩。

货时间给予 加急交货处 理。

10

内蒙古公司

2024 年总包

配送碳酸钠采

购项目

蒙源物资

装备分公

司

工业级 98.8%碳酸

钠，预估数量 2455

吨

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

④没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

⑤近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

⑥同一货物/产品（同一品牌同一型号） 只能有一家投标人。如为代 理商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个 代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用

卖方在接到 买方供货通 知后 30 天  内，按供货 通知单标注 的品种、数 量交货，特 殊加急货物 卖方根据买 方要求的交 货时间给予 加急交货处 理。

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务

时间/交货

期要求

文件价格 （元）

品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求

1) 投标人为投标产品的制造商或经制造商直接授权的经销商， 经销 商需提供制造商直接授权文件（授权文件为原件或扫描件，扫描件 印章、页面必须清晰，如模糊、不可识别按无效处理）。

2）业绩要求：提供近五年（2018 年 1 月 1 日至公告开标前 1 日， 以合同签订时间为准） 2 项及以上碳酸钠的销售业绩，并提供相应 业绩合同扫描件及联系方式，无扫描件将不予统计业绩。

11

内蒙古公司

2024 年总包

配送道路抑尘

剂采购项目

蒙源物资

装备分公

司

道路抑尘剂 20300 吨

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

④投标人须提供投标产品制造商的质量管理体系认证证书扫描件全国认证认可信息公共服务平台可查）； ⑤没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

⑥近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

（2）专项要求

1）投标人必须为投标产品的制造商或经销商（经销商需提供制造商 授权文件）

2）业绩要求：近 3 年内（2020 年 1 月 1 日至开标前一日），露天 矿山道路抑尘剂累计销售量不低于 1 万吨（需提供相对应的清晰的合同和发票扫描件）

卖方在接到 买方供货通 知后 30 日  交货。

1000